+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор подряда на строитель монтажные работы образец

Договор подряда на строитель монтажные работы образец

По данной сделке подрядчик должен в пределах определенного сторонами срока построить объект по заданию заказчика, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик должен создать условия для строительства, принять результат работ и оплатить их. Предметом сделки может быть: Строительство домов, зданий и сооружений. Их реконструкция. Выполнение различных видов работ, в частности, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, и т. Единственным условием является то, что работы должны быть связаны с объектом строительства или реконструкции. Капитальный ремонт зданий и сооружений.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда. Что делать, если заказчик уклоняется от приемки работ? ПОШАГОВО

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор строительного подряда

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: г. Стоимость работ и порядок расчетов 2. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях: 2.

Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект.

Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата работ производится в следующем порядке: 2. Оплата черновых материалов производится в следующем порядке: 2. Оплата транспортных расходов производится в следующем порядке: 2.

В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку отделочных материалов и оборудования, Подрядчик, перед началом выполнения очередного этапа работ, вправе потребовать от Заказчика авансовый платеж в размере полной стоимости материалов или поборудования, необходимых для выполнения данного этапа работ.

Расчеты за выполненные работы и компенсация стоимости материалов и оборудования производятся Заказчиком любым не запрещенным законом способом. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 3. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ черновыми материалами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.

По соглашению сторон, Подрядчик может принять на себя обязательства полностью или частично обеспечить работы необходимыми декоративными материалами и оборудованием. По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа. Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за: 3.

Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажут, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ 4. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п. Любое изменение сроков выполнения работ за исключением пункта 4.

Сдача-приемка выполненных работ производится поэтапно в соответствии с порядком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Конечный акт сдачи-приемки оформляется после полного выполнения работ, указанных в смете и в дополнительных соглашениях, и становится неотъемлемой частью настоящего договора.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 трех календарных дней после получения им сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего этапа работ или объекта. Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения Подрядчиком.

После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно. В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания. В случае, если в течение 5 пяти рабочих дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ п.

Заказчик не представил перечень недостатков подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы.

В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору. Права и обязанности подрядчика 5. Подрядчик обязуется: 5.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ 5. Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями; 5.

Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору.

Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории объекта в ходе выполнения работ на объекте. Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами подъезд, лифт.

Вывезти в течение 3 трех календарных дней со дня подписания акта о сдаче-приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.

Незамедлительно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования.

Незамедлительно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно.

Устранить недостатки, за которые несет ответственность Подрядчик, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации. Получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Подрядчик имеет право: 5. Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т.

По своему усмотрению привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Приостановить выполнение работ при неполучении в течение 5 пяти рабочих дней от Заказчика ответа на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам.

Выполнить работы по настоящему Договору досрочно. Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества Заказчика, оказавшегося у Подрядчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы.

Права и обязанности заказчика 6. Заказчик обязуется: 6. Подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы, до начала работ.

Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект в течение всего срока проведения работ. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее вольт, а также возможность использования горячего и холодного водоснабжения.

Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора. Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика.

После получения устного по телефону сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией. Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования проекта.

Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

Заказчик имеет право: 6. Заказчик вправе отказаться от приемки работ только в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 трех рабочих дней, с момента получения устного по телефону сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.

Не оплачивать простой Подрядчика в случае приостановки работ по причинам, указанным в п. Ответственность сторон 7. Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за свою собственную работу.

Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи, а так же за материалы и оборудование, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ.

В случае оставления на объекте Заказчиком или третьими лицами материалов, оборудования и иного имущества, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика или третьих лиц вывоза оставленного имущества с объекта или заключения договора ответственного хранения такого имущества с Подрядчиком на платной основе.

В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба повреждения установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а так же третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб.

Возмещение ущерба производится Подрядчиком в денежной или натуральной форме в течение 30 тридцати дней с момента подписания акта, фиксирующего степень нанесенного ущерба, или с момента получения Подрядчиком претензии, оформленной Заказчиком в письменной форме.

В случае нарушения сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается на срок, согласованный сторонами. Форс-мажор 8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать.

При наступлении указанных в п. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. В случаях, предусмотренных в п. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 шести календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора.

Разногласия 9. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Расторжение договора Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях: Систематического, безосновательного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 60 шестьдесят календарных дней; Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

Договор подряда на ремонтно-строительные работы

Предмет Договора 1. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

Устранение выявленных недостатков Договор строительного подряда. В договоре строительного подряда две стороны — подрядчик и заказчик.

ГГГГ в количестве количество экземпляров; 4. Заказчик имеет право: 4. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора; 4. Подрядчик обязан: 4.

Как правильно составить строительный договор

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: г. Стоимость работ и порядок расчетов 2. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях: 2. Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор подряда с физическим лицом: образец-2018

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей. Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей.

Договор подряда Договор строительного подряда строительно-монтажные работы Шаблоны и формы Как правильно составить договор подряда Договор подряда — это юридически оформленное соглашение, которое предусматривает обязанность одной стороны выполнить за конкретную стоимость определенные работы или услуги и право другой стороны проверить их качество и в итоге принять или отказаться от приемки выполненных работ, оказанных услуг.

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ Договор подряда на выполнение монтажных работ Аналог: Google Docs. Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны. Отсутствует связь с сервером! Пожалуйста, дождитесь восстановления связи, или зайдите позже!

Договор подряда на выполнение монтажных работ

Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок.

Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений ГК РФ позволяет заключать с физическим лицом гражданско-правовые договоры на выполнение различных работ. К таким договорам относится и договор подряда. Взаимоотношения между сторонами могут регулироваться с его помощью, когда заказчиком выступает организация, также может заключаться и договор подряда между физическими лицами. Особенности заключения таких договоров рассмотрим в этой статье. Договор подряда с физическим лицом Как уже было сказано выше, порядок заключения договора подряда регулируется Гражданским кодексом РФ глава 37 , в котором выделено несколько его видов, в том числе бытовой, строительный, на выполнение изыскательских и проектных работ.

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат готовый к эксплуатации объект и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Техническая документация и смета предоставляются Заказчиком. Техническая документация, смета, графики п. Графики п. Техническая документация, смета и графики являются неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в предусмотренные настоящим договором порядке и сроки. Стоимость работ устанавливается сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. При определении стоимости законченного объекта учитывается фактический объем общей возведенной площади, указанной в справке БТИ.

Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, . Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж.

Стороны Договора строительного подряда строительно-монтажные работы : Заказчик — лицо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель , имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее строительно-монтажные работы. Существенные условия Договора строительного подряда строительно-монтажные работы условия, без которых, в силу требований закона, Договор строительного подряда считается не заключенным : условие о предмете договора, то есть какие строительно-монтажные работы будут выполняться и или какой результат будет достигнут в ходе выполнения отделочных работ. В частности, должны быть указаны требования технических регламентов и других нормативно-технических документов, обеспечивающих безопасность в области технического регулирования; состав и содержание проектно-сметной документации, представляемой Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ; объем и порядок содействия, оказываемого Заказчиком Подрядчику в выполнении строительно-монтажных работ; условия материального обеспечения строительно-монтажных работ в целом Подрядчиком или в целом Заказчиком, или в определенной части Подрядчиком и Заказчиком ; порядок привлечения третьих лиц к выполнению строительно-монтажных работ субподрядчиков , если договором не определены иные условия, то Подрядчик имеет право привлекать к исполнению договора субподрядчиков, При этом в договоре в обязательном порядке указываются виды и объемы работ услуг , которые Подрядчик намеревается передать на исполнение субподрядчикам. При этом не допускается передача на субподряд в совокупности более двух третей, предусмотренных договором стоимости, всех подрядных работ цены подряда ; гарантии сторон по договору; гарантия качества выполненных строительно-монтажных работ.

Договор подряда на строительно - монтажные работы

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика согласно смете в дальнейшем именуется "Объект работ". Работы выполняются из материалов Подрядчика.

Договор подряда на выполнение строительных работ

Договор Общие условия договоров подряда определяются гл. Для выполнения работ, связанных с капитальным строительством стороны могут заключать договора подряда: - на капитальное строительство в т. По договору подряда на проведение проектных и изыскательсхих работ подрядчик обязуется разработать по заданию заказчика проектную или другую техническую документацию и или выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Для этого заказчик обязан передать подрядчику задания на проектирование, а также другие исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации.

Договор подряда на отделочные и строительно монтажные работы г. Предмет договора 1.

Предмет договора 1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству наименование объекта строительства по проекту, утвержденному кем утвержден проект, дата утверждения 1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 16 настоящего договора.

Немного о посредниках С ремонтными работами в доме сталкивается каждый. Он минимальных действий по смене обоев, до масштабных перепланировок, затягивающихся на месяцы. И вот здесь, чтобы иметь представление о необходимых ресурсах, а также сроках выполнения работ в обязательном порядке следует заключать договор на строительные работы. Благодаря такому документу у сторон появляются права, обязанности и ответственность. Суть договора Те, кто не сталкивался с затяжными ремонтами, часто недоумевают, зачем нужен договор на выполнение строительных работ. Со стороны может показаться, что это просто бюрократическая тяжба, которая попросту затягивает процесс. Но на практике все обстоит иначе.

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами.

Комментарии 9
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Клавдия

    Ниправда эта видио хахлы предумоли чтобы расию матушку асквернить диды ваивали!

  2. Творимир

    Чиновник служит своему начальнику.это принцип вассалитета. А рядовой народишко.туп и социально пассивен. А если протестует, то как в Хохляндии.хохлячий бунт бессмысленный и беспощадный! На этом уровне развития общества коррупцию не победить. Даже те кто имеет деньги и знания сидят по норам. Про остальной скот и говорить нечего. Нет самоорганизации. Как кавказцы в армии. пусть хоть так.по-деревенски.

  3. Мира

    Ещё на старую обувь и носки и загорать в бикини тоже налог

  4. Октябрина

    У ст. 43 Конституції України: «Використання примусової праці забороняється». Це означає, що жоден учень не зобов’язаний брати участь у шкільних суботниках чи прибирати в класі. Цю роботу має виконувати прибиральниця, на заробітну плату якої виділяються кошти з бюджету», зазначає керівник столичного управління юстиції.

  5. Руслан

    Здравствуйте, Тарас. Не в ту тему пишу, но хотелось бы совет. Выписали штраф за подсветку номера (ехал в темное время суток и отсутствие ТО (Фиат-Дукато фургон малотоннажный В). Бус был пустой. Коммерческой деятельностью не занимаюсь. Спорить не стал, т.к. ехал с больницы с температурой и желанием прилечь. Можно ли и есть ли смысл оспорить протокол о ТО? Спс.

  6. Мирослава

    Шапочка вам идет😋

  7. Каролина

    Изменение правил задним числом это коварство и гражданская война с народом! Планефертум всем в помощь!

  8. Анна

    Спасибо. Вы как всегда на высоте!

  9. liatami

    Круто .бесплатная консультация. спасибо!

© 2018 jellygamatqc.com